... davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı, gecikmenin tarafların karşılıklı ... davanın tarafları arasında %50 oranında paylaşılması gerektiği belirtilmiştir.

...Çaycı Sistemi, E-Mübaşir Sistemi ve Segbis Sistemi” için iş eksilişi yapılıp yapılamayacağı konularında idare ve yüklenici... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, .. ...maliyeti ile yemek öğün bedelinde yer verildiği, Sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığı, idare tarafından da... ...kullanılacak olan makine ekipmanın bazılarının idareye ait olduğu, yüklenicinin sadece bazı demirbaş malzemelerini tedarik etmesinin...

...tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilecek ve yüklenicinin borçlarına karşılık mahsup edilecek, varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … İş süreklilik gösteren nitelikte olup, ilgili mevzuatı çerçevesinde aylık dönemler halinde kabul yapılacaktır. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa...