yüklenici zararı kavramı, yüklenici firmanın (ihaleyi alan firma) sözleşmeye aykırı davranışları veya hataları sonucunda kamu kaynaklarının zarar görmesi durumunu ifade eder. Bu zarar, maddi olabileceği gibi, hukuki, fiili veya cezai nitelikte de…
Devamı yüklenici zararı - Arama Sonuçları
Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. … TL kamu zararı tutarının ……… Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
Kurulun çoğunluğu, olayın özüne (gerçekten mücbir sebep olması ve yüklenicinin kusursuzluğu) odaklanarak, 20 günlük şekil şartı yerine getirilmemiş olsa da verilen 3 günlük süre uzatımının yerinde olduğuna ve kamu zararı oluşmadığına karar vermiştir.
İdare, teminatı gelir kaydetmiş ve kalan işi yeniden ihale ederek iki ihale arasındaki fark olan menfi zararının tazmini için dava açmıştır. Yüksek Mahkeme'ye göre: Yüklenicinin Kusuru: İş programının gerisinde kalmak ve işi süresinde bitirmemek yüklenicinin kusurudur.
...yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olacağı, zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep ile ilave bedel ödenmeyeceği belirtilmesine rağmen işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi için ilave bedel ödenmesi sonucu oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … (
Yüklenicinin geç ödemeden kaynaklanan bir zararı varsa, bunu genel hükümlere (örneğin, temerrüt faizi) göre talep etme hakkı saklıdır; ancak sözleşmede olmayan bir cezai şartı talep etme hakkı yoktur.
...alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme nedeniyle davacı/yüklenici tarafın müspet zarar kapsamında kalan zararını tazmin etmesi gerekir.
Yüklenici, idarenin kusuru (yer değişikliği) nedeniyle oluşan zararı ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 138.
Yüklenici, 23.3. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, İşe ait sözleşmenin 8’inci maddesinde...
İlk Tespit: Zemin Riski Yüklenicinindir, Ön Delgi İçin Ek Para Ödenemez Sayıştay Dairesi ve Temyiz Kurulu'nun ilk kararı, bu ek ödemeyi kamu zararı saymıştır. Zemin riski tümüyle yükleniciye aittir ve ek ödeme kamu zararıdır.
...fen ve tekniğe uygun yapmadığı, uyarıya rağmen davalı tarafından yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış olduğu 256.060,00 TL zararını davalıdan isteme hakkına sahip olduğu ayrıca sözleşmenin 26/2.







