Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10/2019 tarihinde arıza oluştuğu, 286 ... kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, Sözleşmenin ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10/2019 tarihinde arıza oluştuğu, 286 ... kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin ...

...geciktirilmeksizin onaylanmasına ilişkin yükümlülüğün İdaresine ait olduğu, Proje değişiklikleri onaylanmaksızın proje kapsamındaki imalatların yapımına başlanamayacağından, bu durumun taahhüdün zamanında yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve proje değişikliğinin onaylanması sürecindeki gecikmelerden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

...kalındığına dair Kurulumuzca tespit yapılamayacağı, geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesinden idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği, geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa ettiğini ancak davalı kurumun sözleşme gereği yükümlülüğünde bulunan ve sözleşmenin ifası için zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.