...kaynaklı alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından dolayı KDV hariç... ...konulamadığından, davacı yüklenici lehine birleşen davada kötüniyet tazminatına... ...ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri...

...İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat... ...inci maddeleri hükümlerine göre fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü... ...Esaslar’ın 7’nci maddesi çerçevesinde fiyat farkının ödenmesinin öngörüldüğü...

...ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını... durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. ...hasır çelik dışında tamamen aynı olan imalatı (bir girdisi de azalmış...

...iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve... ...İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik... … ve … no.lu iş kalemlerinin yeni birim fiyatları, uygulama (…) ...Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6.

...b) bendine göre idarelerinde mevcut olan “KGM/16.073/H” poz nolu “Köprülerde... ...kaleminin birim fiyatının tespitinde, yüklenicisi ile idaresi arasındaki anlaşmazlığın... ... konu işe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları... Fiyat farkı hesaplanacaktır.

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin bitirilmesi... ...davanın bu kısmının esasının incelenme olanağı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır... ...300 arasında olduğu, Kanun’da fiyat farkı verilen işlerde süre uzatım...

...birim fiyat teklif cetvelinde) yer alan, yüklenicinin teklif verdiği aynı iş... ...teklif alınan iş kısımlarında birim fiyat sözleşmelere uygulanan hükümlerin... ...ede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik...