Bu nedenle idarenin yer tesliminde gecikmesi ayrıca bir süre uzatım kararı vermeyi gerektirmemektedir. (2) Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.
yüklenici kar oranı - Arama Sonuçları
Kararın İncelenmesi (Yargıtay 15. Ancak yüklenici, ihale dokümanlarından olan Teknik Şartname'nin 7.3.39.
...bulundurulmadığı tespit edilip tutanağa bağlanmasına karşın yüklenicinin hakedişinden ceza kesilmemesi nedeniyle … TL’ye... ...uncu maddesi ile verilmiş olan tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi.
Yüklenicinin hakkı süre uzatımı olup, ayrıca fiyat farkı (uyarlama) talep etmesi mümkün değildir. sayılı kararı , bu taleplerin sınırlarını net bir şekilde çizmektedir.
…kazı sırasında karşılaşılabilecek atıksu ve içme suyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. masraf ve işlemler Yüklenici tarafından ödenecek, takip edilip sonlandırılacaktır.
Örnekler: Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma yoluyla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak. Peki, bir yüklenici hangi hataları yaparsa bu en ağır mali sonuçla yüzleşir?
Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. ...yönünden incelenmesinden; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı 6.
Yükleniciler genellikle işi tamamladıklarını düşündükleri tarihte idareye başvuruda bulunurlar. ...cak projenin yasal olarak bittiği ve yüklenicinin süreye karşı sorumluluğunun sona erdiği tarih, çoğu zaman bu başvur...
- Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.
Ancak idare yol parasını yüklenici karşılar deyip bir tutar vermezse ne olur? Aşağıda Kamu İhale Kurulu'nun 14.05.2025 tarihli ve 2025/UH.I-1116 sayılı kararı analiz edilmiştir.