K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ...açıdan en avantajlı teklifi veren davacı şirketin tenzilat oranının daha önceki ihalelere göre daha düşük (%22,36...

... gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,0015 oranında gecikme cezası uygulanacağı hükmünü içeriği, buna ... gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ... masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme ...

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir... 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355.

Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...olsa %15 etkilendiğini tespit ettiğini, davacıya göre bu oranın %32 civarında olduğu, nitekim kendilerinden sonra kalan... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici İşe ait sözleşmenin 24.3.maddesinde, “Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma...