Kamu yapım işlerinde yüklenicinin taahhüdünü süresinde yerine getirmemesi veya işi eksik/kusurlu bırakması durumunda idarelerin başvurduğu nam ve hesabına iş yaptırma yöntemi, hem teknik hem de hukuki sınırları olan hassas bir süreçtir.
yüklenici hesabına eksik - Arama Sonuçları
… Devamı
kamu zararı , kesin teminat mektubu süresi , yüklenici nam ve hesabına ...005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin tamamı giderilmediğinden 01.09.2014 tarihli ve 554... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.
Dairesinin 11.03.2015 tarih ve 10444 sayılı kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin yükleniciye verilen sürede giderilmemesi ve bu eksikliklerin yüklenici nam ve hesabına ihale yoluyla başka bir yükleniciye yaptırılması halinde, işin ihale ve yapım süreci dışındaki süreler için ceza uygulanamayacağı.
Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? Taşeron sözleşmelerinde, işin zamanında ve eksiksiz bitirilmesi kritik öneme sahiptir.
Eksiklik İdarece Giderilmiştir: İdare, yargılama devam ederken, yüklenicinin yapmadığı bu eksikliği davacı nam ve hesabına üçüncü bir firmaya yaptırmış ve bu durumu belgeleriyle ispatlamıştır.
Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.
Peki, tam olarak namı hesabına yaptırma ne anlama gelir ve süreç nasıl işler? ...taraflardan biri, özellikle de bir işi yapmayı taahhüt eden yüklenici, bu borcunu yerine getiremez.
Ancak alt yüklenicilikten elde edilen belgelerde, ana yüklenici ile yapılan sözleşme ve faturalar arasındaki tutarsızlıklar... ...tutar yetiyor denilerek ihalenin sonuçlandırılması eksik incelemedir ve hukuka aykırıdır.
...005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin tamamı giderilmediğinden 01.09.2014 tarihli ve 554... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.” Denilmektedir. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.