İstisna (3/g) Alımlarında İki Ayrı Yasaklama Rejimi: İhale Süreci ve Sözleşme Süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Sözleşme imzalanmış ancak davacı firma süresinde taahhüdünü yerine getirmemiştir.

Danıştay'dan Emsal Yasaklama Kararı: 7 Kez Süre Uzatımı Veren İdare, Yükleniciyi Yasaklayamaz! ...bildirmiş, idare bu başvurular neticesinde yükleniciye toplamda 7 defa ek süre vererek işin süresini 742 gün uzatmıştır. 25/f'den (taahhüdünü yerine getirmemek) yasaklaması.

...zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Bu hüküm uyarınca Kurul, 10.04.2025 tarihinde teklif geçerlilik süresi sona eren başvuru sahibi isteklinin, idarenin 09.05.2025 tarihli daveti üzerine sözleşme imzalama zorunluluğunun...

Yasaklama süresi boyunca, bölünme sonucu ortaya çıkan tüm yeni şirketler veya mal varlığı devralan mevcut şirketler de ihalelere katılamaz.

...değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlanmaması (Madde 37/2): İdarece istenen eksik bilgileri süresinde tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları... Dördüncü Kısım'ın temel yaptırımı ise, Madde 58'de düzenlenen ihalelere katılmaktan yasaklama kararıdır.