Ancak bu gecikme 30 günü geçerse , idare artık yükleniciyi beklemeksizin... ...Uygulaması: Eksiklikler giderilene kadar uygulanacak gecikme cezası, işin tamamı üzerinden değil, eksik kalan veya... ...bitmemiş gibi tüm sözleşme bedeli üzerinden ceza kesilmesi, Yargıtay kararlarınca haksız bulunmaktadır.
yargıtay gecikme cezası - Arama Sonuçları
… Devamı
Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu? İdare, bu gecikmeler için yükleniciye ek süreler vermiştir. Hukuk Dairesi , yer teslimi gecikmesi
...2007 tarihinde başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık... ...08.08.2007 ve 11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.05.2012 tarih ve E:2010/349, K:2012/193 sayılı kararının Yargıtay 13.
(Yargıtay 6. Madde , gecikme cezası , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün
...edip etmeyeceği ve süre uzatımı verip vermeyeceği, gecikme cezası yaptırımı açısından hayati önem taşır. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yoktur ve gecikmede kusuru bulunmamaktadır.
Yargıtay kararlarında, feshedilen sözleşmelerde gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğu ve sözleşme sona erdikten sonra tekrar sözleşmeye dönülerek ceza kesilmesinin hukuki olmayacağı belirtilmiştir.
...yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... belediye başkanı , idari para cezası , kamu zararı , rücu , sorumluluk
...belirtmiş ve bu süreye tekabül eden (38 günlük) gecikme cezasının kesilmemesini kamu zararı saymıştır. ...süre uzatımı hesaplamaları, özellikle idareden kaynaklı gecikmelerin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan...
...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, … TL tutarında gecikme zammı ödenmesine sebep olunduğu görülmüştür.
ek mali lükfet , gecikme bedeli , kamu zararı , kişisel sorumluluk ve zarar , telefon faturası ...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi denilmek suretiyle...







