“Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler” başlıklı 50’nci... ...Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal...

… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

Hizmet Binası Yapım İşi”nde, kazı imalatında fiili durum ile ihale dokümanlarında... ...tariflerine yer verilmesinin imalatların birim fiyatı olarak kabul edilmesi anlamını taşımadığı ve anahtar teslimi götürü...

… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine... ...bağlanan “Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı...

...sözleşmesinin tabî olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede değişiklik yasağı... ...ağaçların deplasesi için geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin çevre duvarı...

...yönetilerek yapılması nedeniyle aynı teknik personelin her iki işin yapımında da görev başında bulunmasında yasal engel bulunmadığı... ...idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu...

...ıslahla artırılan miktar da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir... -Atış Poligonu yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir.

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin...