...Sözleşmesi tasfiye edilen davacı yüklenici, bu feshin haksız olduğunu ileri sürerek idareye... Bir okul inşaatı yapım işinde, ihaleye itiraz süreci yargıya... ...kararı sonucu davacı yüklenici ile yapılan sözleşmenin uygulama imkânı kalmamış, ifası...

Yargıtay, sözleşmenin feshinden sonraki dönem için gecikme cezası... ...ceza , İhtar süresi , sözleşmenin feshi , Yapım işi , Yargıtay 15. ...Ayrımı Yüklenicinin temerrüdü nedeniyle sözleşmenin iş sahibi (idare) tarafından feshedilmesi...

Kamu yapım işlerine ait Tip Sözleşmenin 9.

Özellikle restorasyon gibi özel nitelikli yapım işlerinde, idari izinler (Anıtlar Kurulu... ...ifa güçlüğü hükümlerine dayanarak sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep...

...Olayın Arka Planı: İş Artışı ve Sözleşmenin Feshi Bir belediye (İdare), & quot;Hizmet Binası Yapım İşi için bir yüklenici firma ile... Ancak sözleşmenin feshedilmesi durumunda, alınmayan...