Yapım işlerinde gecikme cezası, işin zamanında tamamlanmaması halinde, belirtilen şartların da varlığı durumunda yükleniciye uygulanan yaptırım olarak tanımlanabilir. cezai şart , gecikme , gecikme cezası , idare kusuru , ihtar , ihtarlı süre , süre uzatımı , yapım işlerinde gecikme cezası , yüklenici kusuru

Yapım işlerinde, işin süresinde tamamlanmaması durumunda gecikme cezası uygulanmaktadır. Bu makale, yapım işlerinde gecikme cezasının hukuki dayanaklarını, uygulanma esaslarını ve sözleşmenin feshiyle ilişkisini ayrıntılı olarak ele alacaktır.

...öngörülmeyen işlerde gecikme cezası matrahı Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.2... ..oranında gecikme cezası uygulanır. Hesaplanan fiyat farkları da gecikme cezası matrahında dikkate alınmayacaktır.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede, “25.1.  hükmüne göre gecikme cezası uygulanması sözleşme gereği de zorunludur. ..oranında gecikme cezası uygulanır.” 25.4. 

Gecikme cezasının başlangıç tarihi YİGŞ’nin yukarıya alınan 29 ve 41. gecikilen süre , gecikme cezası , İhtar süresi ..oranında gecikme cezası uygulanır. Kanun’daki bu düzenlemenin gereği olarak Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede aşağıdaki...

Kısmi Kabul Yapılan İşlerde Ceza Uygulaması Mal, hizmet ve yapım işlerinde kısmi teslimat veya kısmi kabul öngörülmüşse, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası, sadece süresinde bitirilmeyen kısımların ilk sözleşme bedeli üzerinden uygulanır.

Eğer, ilk sözleşme bedelinin % 10’u kadar gecikme cezası kesilmişse, yapım işlerinde teknik personel için kesilecek ceza tutarı kalan oran olan, %

Kamu yapım işlerinde, geçici kabul tutanağına gecikme cezası talep hakkımız saklıdır şeklinde bir şerh düşülmesi, bu şartın yerine getirilmesi için yeterlidir.

İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? ...davalı yüklenici arasında bir hizmet binası yapımı için eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...rağmen, daha sonra geçmişe dönük gecikme cezası talep etmesi, hukuki bir belirsizlik yaratmaktadır...