...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...04.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin... ...Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...

...devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi ...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın...

...yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre... ...oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin...