...iadesiyle ilgili maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul tarihi... ...yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi ...ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

... tespiti yapıldığı, geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından tali ... yılı sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı ve ... inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya ... davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri... ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri... Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve yüklenici...