... bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi ... davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu ... kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin ...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde...

DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla ... ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin ... yapılan görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni ile KDV ... kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların (KDV ... tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek... ...cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki... ...görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin...