...yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme... ...sonra ses çıkarmadan işi alıp bitiren ve geçici kabulünü yaptıran yüklenici, sonradan... ...verilmeyeceği açıkça belirtilen bir yapım işinde, idareden kaynaklı 7 aylık gecikmeye...

...Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.

...dönemindeki sözleşmelerde ve müşavirlik gibi yapım işine bağlı hizmetlerde karmaşıklık... Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle...

Sunamazsa elenir ve geçici teminatı yanar. ...bir şekilde ihaleden elenmesine ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine neden oluyordu...

Ancak Yargıtay, bu iddiayı “geçici kabul tutanağı” nedeniyle reddetmiştir. Gerekçe, sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 39.