...bulunmadığı, tarafların ortak kusurlu olduğunun kabulü ile 245.700,00-TL haksız fesihten kaynaklanan... ...Davacı yüklenici, bir belediyenin hizmet binası yapım işini üstlenmiştir. ... idarenin kusuruna karşılık yüklenici de işi yavaşlatırsa, ortaya ortak kusu...

...dokümanlarının oluşturulması ve en önemlisi, yapım sürecinin denetlenmesi gibi kritik görevler... ...hakedişlerini kontrol etmek, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak. ...hatalardan kaynaklanan zarar ve ziyandan, yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle...

...Gerekçesiyle Kesilen Ceza Bir belediyenin yapım işinde, Sayıştay Dairesi, yüklenicinin sözleşme... ...Sayıştay Temyiz Kurulu, sorumluların itirazını kabul ederek Daire kararını BOZMUŞTUR . Yapım işleri sözleşmelerinde, yüklenicinin...

...bir gün önce idareye bir dilekçe göndererek işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiştir... ...kanıtlanabildiği sürece, mahkemelerce geçerli kabul edilebileceğini bilmelidirler. İncelenen uyuşmazlık, bir yapım işinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi...

olarak hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir...& ...Sözleşmesi Feshedildi, İdare Zararını İstedi Bir yapım işinde idare (davacı), yüklenicinin (davalı... İdare, teminatı gelir kaydetmiş ve işin kalan kısmını yeniden ihale etmiştir.

Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin... Davacı alt taşeron, işin %70'ini tamamlamıştır. ...yükleniciye) isnat edilemeyen bir hal olduğunu kabul etmiştir.