...Yapılan İşin Bedeli Ödenmelidir İnşaat ve yapım sektöründe yüklenicilerin karşılaştığı... ...raporu ile belirlendiği, davalının geçici kabul tutanağı ile işin eksiksiz yapıldığını kabul... Yüklenici, edimini yerine getirmiş ve işi tamamlamıştır.

...götürü bedelli olduğu gözetilerek yapılan işin fiziki oranı belirlenip ... sözleşme dışı ilave işler yönünden de; Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ...idarenin hakedişleri geç ödediğini, haksız gecikme cezası kestiğini, bakiye alacağını ödemediğini...

...Komisyon Yapısı Kamu idarelerinin yaptıkları yapım işleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale... ...kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında işin fiilen bitmiş olduğu tarih... Bu, idarenin idari gecikmesinin cezai şart uygulanmasına yol açmasını engelleyen... ...tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur.

...Kanunu’na (KİSK) göre yapılan sözleşmelerde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) sözleşmenin... ...itibar tarihinin doğru belirlenmesi gecikme cezası uygulaması ve teminat süresi bakımından... Geçici kabul itibar tarihi olarak işin fiilen bitim tarihinin yazılması gerekir. Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi

...Belgelenmesindeki Kritik Eşik Kamu ihalelerinde, bir yapım işinin sevk ve idaresini üstlenen mühendis... Bu belge, kişinin sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda... Geçici kabul tutanağı imzalandıktan sonra tamamlanan bir...

...Kurumun Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler, çoğu zaman iş... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olduğu, bu nedenle işin süresinin uzamasının zorunlu hale geldiği... ...ve süre uzatımı verip vermeyeceği, gecikme cezası yaptırımı açısından hayati önem...