...Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen... ...anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale geldiğini... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...bulunduğunu, idare tarafından bu nedenle verilmesi gereken ilave sürelerin verilmediğini... Usulüne aykırı yapılmış tebligat mutlaka geçersiz değildir. ...tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...tarafından 02/02/2012 tarihinde yeniden ihale yapılarak dava dışı yüklenici .... ...verdiğini, davalıya verilen iki günlük sürenin kanuna, sözleşme hükümlerine... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...kaldırılmasını ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

...ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... Önceden ölçülmesinin teknik açıdan imkansız olması sebebiyle...” ...sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan... Yapımı ”