...Dava konusu istem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 4734 sayılı... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...tarih ve 247 sayılı İhale Onay Belgesinde ihalenin yaklaşık... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla...

...7 ay gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının... ...ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

...Yapılması İşi”nde; revize iş programı yapılması ile ilgili olarak yüklenici... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …