...bilirkişiden davalı iş sahibinin teknik eleman bulundurmama cezası uygulamakta haklı olup olmadığı ve miktarı konusunda denetime...

...uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında uygulama yapılabilmesi için mesleki faaliyetten dolayı yargı...

...süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir.

...faaliyetinin esasen bulunmayıp, konunun eğitim faaliyeti olduğunu, uygulamada da konunun eğitim faaliyeti olarak yürütüldüğünü...

...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek...

...görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine...

…” Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin...

...değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak...

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44.

...dışında kaldığının söylenemeyeceği, bu nedenle yapılan uygulamada mevzuata aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle...