...denetim işini yapan danışmanlık firmasının işin teknik şartnamesinde yazılı hususlarla sınırlı olarak kamu hizmeti gördüğü ve bu anlamda 5018 sayılı Kanunda geçen kamu görevlisi... ...karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesine ihaleye dayalı olarak özel hukuk kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır…” denilmek...

Zemin sınıfının farklı çıkması, götürü bedel sözleşme kapsamında yüklenicinin üstlendiği bir risktir. Yüksek Fen Kurulu'nun 09.03.2022 tarihli ve 2022/73 sayılı Kararı , bu konudaki sınırları net bir şekilde çizmektedir.

...sözleşmelerde zemin koşullarının beklenenden zor çıkması, kural olarak yüklenicinin üstlendiği bir risktir. İdare tarafından projede (kazı kotları, sınırlar vb.) bir değişiklik yapılmadıkça, zemin farklılığı nedeniyle yükleniciye...

Gecikmeler Olağanüstü Durum Değildir, Süre Uzatımı Yeterlidir Yargıtay, davanın TBK 138 yönünden de geçersiz olduğuna hükmetmiştir. sayılı kararı , bu taleplerin sınırlarını net bir şekilde çizmektedir.

Mevcut Mekanizmanın Sınırları: Fiyat Farkı Uygulamaları Sözleşme süresi içindeki maliyet artışlarının... Ani kur şokları veya emtia krizleri gibi olağanüstü dalgalanmaları telafi etmekte aciz kalabilir.

...Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Davacı iş sahibi (belediye), davalı yüklenicinin üstlendiği hizmet binası inşaatını geç bitirdiği iddiasıyla, sözleşmede kararlaştırılan... ...039;nin 2019/3113 sayılı kararı, eser sözleşmelerinde gecikme cezası talep hakkının sınırlarını ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılmaması halinde kaybedileceğini...