...kargir inşaat yapılması” ve “KGM/17.031/K-Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş inşaatı” imalatları ile aynı teknik şartlarda yapıldığı, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (UİGŞ)’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesi hükümleri doğrultusunda, 2018 ihale yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski...

...uyarınca yükleniciye verilmesi gereken görsel ve teknik bilgilerin verilmemesinin taraf yazışmaları ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak işin toplam süresine etkisi saptanıp, davacının ne kadar süre uzatımına hak kazandığı ve kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak...

...özel mineral çekirdek dolgulu denilerek A sınıfına uygun gibi tarif edilen malzemenin niteliğinin tespitine ilişkin olarak; temyiz dilekçelerinde öne sürülen açıklamalar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası … Şubesi’nden alınan 07.09.2020 tarihli teknik rapor, TSE’nin 12.08.2020 tarihli görüş yazısı, numune malzeme deney raporları birlikte...

İşe ait Özel Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; … 6-Özel teknik şartname, 7-Genel teknik şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer ekler.” , ...çıkan malzemenin fen ve sanat kurallarına göre geri dolguya uygun vasıfta olmadığının tespit edilmesi halinde nitelikli malzeme ile geri dolgusu yapılmasının da sözleşme bedeline...

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...Hastanesi’nde “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” işi olduğu, Teknik Şartname’deki düzenlemelerden yemeğin idarenin mutfağında üretileceği, ayrıca...