...özellikleri taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedildiği, itiraz üzerine yapılan muayene sonucunda ürünlerin bir kısmının teknik ve idarî şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının... ... Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye aykırı olduğunun muayene kabul...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda bulunması gerekirken iki iş günü süre verildiğinden... ... ... akdedilen sözleşmenin 16.1.1 maddesinde, sözleşme süresince mücbir sebepler dışında yükleniciye ait laboratuarın teknik şartnamede belirtilen hükümlere aykırı fiil ve ... teknik şartnamenin 8.7 maddesinin uygulanacağı, teknik şartnamenin 8.7 maddesine göre birinci aşamada ...

O halde davacının, sözleşme ve şartnamede kararlaştırılan gecikme tazminatını... ... Sözleşme konusu iş hiç teslim edilmemiş ve bu nedenle sözleşme feshedilmiş ise kesilebilecek cezanın sözleşmede belirlenen ihtar süresiyle sınırlı olduğu.

maddesinde, “teknik şartnamedeki hükümlere aykırı davranılması durumunda idarece yazılacak en az 5 (beş) iş günü süreli ihtar yazısının tebliğinden itibaren ihtarda belirtilen süre içerisinde aykırı davranışa... ... İhtar çekilmeden sözleşmede yazılı olan cezanın istenilmesinin mümkün olmadığı ve feshedilen işlerde de sadece 10 günlük ihtar süresi kadar ceza talep edilebileceği.