...tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek...

...Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.” 

...kaynaklı olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden şimdilik... ... ... ilamında Mahkemece hükme esas alınan 09.07.2018 tarihli bilirkişi raporunda, sözleşme eki ... sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme ...

...hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri ile itiraz... ... ...olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış... ... ...öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.

...ihtilaf konusu alan için yüklenicinin bir bedel ödemesi gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır... ... ...ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek... ... ...uygun bir yerde stoklanan; teslim edilen binalara 2018 yılı Ağustos ve Eylül aylarında kullanıcılarının...