...sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak...
yüklenicinin bakım sorumluluğu - Arama Sonuçları
1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
Yani, iş artışı veya eksilişi için yüklenicinin idareye dilekçe sunması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.
Kararın İlgili Kısmı Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik...
Yüklenicinin teklifinde bu yeni işlere benzer iş kalemi bulunmamaktadır.
...argıtay'ın Feshedilemeyen Süre Ayrımı Yüklenicinin temerrüdü nedeniyle sözleşmenin iş sahib...
Yüklenicinin hakkı süre uzatımı olup, ayrıca fiyat farkı (uyarlama) talep etmesi mümkün değildir.
Zemin sınıfının farklı çıkması, götürü bedel sözleşme kapsamında yüklenicinin üstlendiği bir risktir.
Yüklenicinin bu şartlara uymaması halinde idarenin sözleşmesel cezaları uygulaması zorunludur.