Bu analizde, Yargıtay 6.
yeni analiz - Arama Sonuçları
Bu analizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 03.07.2012 tarihli ve 35389 nolu tartışmalı kararını inceleyeceğiz.
...gün olmak üzere 41 gün süre uzatımı verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici tarafından...
...Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı...
...kanun yoluna başvurabileceğinin ve fer'i müdahilin statüsünün ne olduğunun net bir analizine dayanır: Kanun Yoluna Başvurabilecekler Sınırlıdır: 6085 sayılı Sayıştay...
...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yeni Kampüsünde Altyapı ve Çevre ve Düzenlemesi ile Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulaması...
Aynı firma, belediyeden aldığı başka bir (huzurevi) ihalesinde, belediyenin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri (yol, kazı, elektrik) yerine getirmemesi... Bu analizde, Yargıtay 5.
...ayrıca ödenmiş; DSİ Genel Müdürlüğünce çıkarılan 19.1.2004 tarihli genelge uyarınca yeniden yapılan incelemede 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların, bu imalatlara giren kum...
...inşaatı işinde, sözleşme eki projelerdeki kotların fiili duruma uymadığını, belediyenin yol kotlarına uygun olarak daha fazla imalat yapmak zorunda kaldığını iddia etmiştir... Analizin Sonucu Bu karar, yüklenicilerin daha iyisini biliyorum yaklaşımıyla proje dışına çıkmasının mali sonuçlarını netleştirmektedir.
...bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.” Şirketlerin yeniden yapılandırılmaları kapsamında, tür değiştiren, birleşme veya devralma yapılan...