İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Yapım işinin uygulama aşamasında, hizmet binasına enerji alınabilmesi için dağıtım şirketine ait... Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş programı düzenlenmiştir. (Sayıştay 1.

...Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2023/1476967 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası İşi Hizmeti Alımı (9 Aylık)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen...

İstinaf Sebepleri Davalı şirketin söz konusu binayı dava dışı Toplu Konut İdaresi için yaptığını, husumet yöneltilmesinin hukuka aykırı olduğunu, davacı ... Uygulamada davacı sıfatı, aktif husumeti, davalı sıfatı ise pasif husumeti karşılayacak şekilde kabul edilmektedir.

...zararının tahsil edildiği, geriye kalan tutarın ise, yaklaşık maliyetin tespitinde Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereği asgari ücret maliyetinin üzerine (%20) yüklenici karının ilave edilmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla kamu zararının oluşmadığı ifade edilmiş ise de; Dilekçede tahsil edildiği belirtilen 1.088...

... uzatımı talebinde bulunulduğu, Konuya ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulaması döneminde verilen ve irdelenen sorunun ayniyeti bakımından halen geçerliliğini sürdüren ... dışında bir olay olarak değerlendirmenin de mümkün olmayacağının belirtildiği ve olayın idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında değerlendirildiği, Bu gerekçelerle; kullanılamayan 2021 ...