...sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyerek 4735 sayılı Kanunun 25. 2013/1523) Teslim edilen malların şartnameye uygunluğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olduğundan idarece sözleşmenin feshi ve yasaklama kararı hukuka aykırıdır.

...konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimleri yaşanması muhtemel olduğundan teslim anındaki fiyatın teklif verilme aşamasında net olarak bilinmesinin mümkün olmadığı... Bu karar gereklerini yerine getirmek üzere alınan 18.05.2022 tarihli ve 2022/MK-174 sayılı Kurul kararında...

...görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulanlar tarafından ise; alım sürecinde şartname hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini veya herhangi bir şart aranıp aranmadığını tespit etmelerinin... ...görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin...

..Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...sözleşme eki uygulama projesinde sadece tablosunun bulunduğu, mahal listesinde imalat yeri belirtildiği ancak miktarı konusunda herhangi bir bilgi olmadığı ve birim fiyat...

...bir beyan olduğunu, müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının... ...akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece...