Yükleniciler için ders: Anahtar teslim işlerde, yeri görme yükümlülüğü idarenin proje hatalarından sorumlu olunduğu anlamına gelmez.

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi; işin yapılacağı yerin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla, kusursuz olarak yükleniciye teslimi anlamına gelir. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren ... YİGŞ’nin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre işyerinin kısımlar halinde teslim edilmesi mümkündür.

Bu durumda yüklenici, işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz. YİGŞ'nin ilgili maddelerine göre, sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede belirtilen süre içinde işe başlanabilmesi için idare tarafından işyerinin yükleniciye teslim edilmesi zorunludur.

İdare ve Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilecek sınırlı haller şunlardır: İşin Yapılma veya Teslim Yeri: Sözleşme konusu işin fiziksel olarak gerçekleştirileceği veya malın teslim edileceği yerin değiştirilmesi.

rapor içeriğinde yine ihale alınında kireç taşlarının bulunup kayalık olduğunun belirtildiği, davacıların ihale konusu yeri gezdikleri zemini gördükleri... anahtar teslim , aşırı ifa güçlüğü , basiretli tacir , götürü bedel , sert kaya , Sözleşmenin uyarlanması , TBK 138 , Yargıtay 6.