Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...mahfazalı modüler hücre markası ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme süresinin uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile … gün süre...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca Eğitim Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

...karşısında yer alan kantinin önceki kiracısı olan davacı tarafından, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi üzerine kantinin … Ticaret Anonim Şirketi'ne kiralanmasına ilişkin... ...tarafından dosyaya sunulan dilekçe ekinde davacı ile daha önce imzalanan sözleşme ve yer teslim tutanağının … ile imzalanan yeni sözleşmenin ve sözleşmenin imzalanması hakkında...

...Kiralanması ihalesi için 18.9.2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği... ...039;na hitaben yazdığı 24.3.2016 tarihli ve 39942531/622.03 sayılı yazıda, uçakların teslimi ile ilgili gecikmenin mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği kanaatinin oluştuğunun...

Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin … ve … tarihlerinde göndermiş olduğu... Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde, …

...ve E-62103 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; İşin yer tesliminin 16/03/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 700 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/02/2023 olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve bu işlere ait günlük harcama...