md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenicinin sözleşmede yer teslimi için belirlenmiş olan süre içinde işyerinin teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin süresinin başladığı yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

Ancak, yüklenicinin yer teslimi için belirlenen süre içinde işyerinde hazır bulunmaması durumunda, bu durum bir komisyon tarafından tutanak altına alınır ve işin süresi başlar. Yer tesliminin yapılamadığı hallerde, işin süresi uzatıldığı gibi, makul süreyi aşan hallerde yükleniciye sözleşmeyi fesih hakkı dahi tanımaktadır.

Yapım İşleri Tip Sözleşmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre yer tesliminin yasal süresi, sürecin nasıl işlediği ve olası gecikme veya engeller karşısında tarafların hak ve yükümlülükleri açıklanmaktadır.

Ayrıca Yargıtay, ceza süresinin sözleşmedeki 60 günlük (feshedilemeyen) süreyle kısıtlı olmadığını, gecikme süresinin işin fiilen teslim edildiği tarihe kadar devam edeceğini belirterek bu yönden de alt mahkeme kararlarını bozmuştur.