Yargıtay'dan Kritik Mahsup Kararı: İdare Tarafından Ödenen Kıdem Tazminatı Yüklenici Hakedişinden Kesilir mi?
tazminat ödenmesi - Arama Sonuçları
Peki, yüklenici ana alacak davasını kazansa bile, bu %20'lik tazminatı alamayabilir mi?
İşçilere ödenen (veya ödenecek) kıdem tazminatı yükümlülüğünün idareye ait olduğunun tespiti ve ilgili hakediş kesintilerinin iptali.
Yüklenici, bu süreçte geçici sahada yaptığı masraflar ve uğradığı zarar için tazminat davası açmıştır. Yüklenici yaptığı masraflar ve tazminat için dava açtı.
1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.
Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir.
YİGŞ Madde 39/4-f: Onaylanmış bir hakedişin, tahakkuka bağlandıktan sonra sözleşmede farklı bir süre belirtilmemişse on beş gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtir.
maddesi hükmünce alacaklı gecikme tazminatı talep edebilir ise de, ceza koşulunun istenebilmesi için sözleşmede bununla ilgili açık hüküm bulunması şarttır. Seçimlik cezai şartta alacaklı hem asıl edimin ifasını hem de cezai şartın ödenmesini isteyemeyecektir.
...yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin kamu zararının... TL tutar, ödenmesine Kanunen cevaz verilmeyen ek mali külfet niteliğindedir.
...şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi kamu zararı olup devlet memurlarının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratıldığı durumda bu zararın sorumlu memur tarafından ödenmesi gerekmektedir.