bir işin tamamlanması için belirlenen süre bazen çeşitli nedenlerle uzatılarak süre uzatımı uygulanabilir. Bu uygulama, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenir. Süre uzatımı, yüklenicinin…
Devamı süre uzatımı - Arama Sonuçları
maddesi, mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin olayın meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı bildirimde bulunmasını zorunlu kılar. İdare, bu süre şartına rağmen yükleniciye süre uzatımı vermiştir.
İdare kendi edimini geciktirirse, bu gecikmenin neden olduğu süre kadar yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır ve bu süre için gecikme cezası kesemez. Teknik Belgelerin Verilmemesi Süre Uzatımı Nedenidir.
Süre Uzatımında Unutulan Kalem: İdareye Sağlanan Hizmetlerin (İKY) İşletme Giderleri Nasıl Alınır? BAM, talebin reddine karar verirken iki temel gerekçeye dayanmıştır: Sözleşmede, süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri (İKY 900 ve İKY 9000) yönünden ayrıca bir bedel ödeneceğinin kararlaştırılmamış olması.
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı
Böyle bir durumda, sözleşmede işin ertesi yıla sari hale gelmesi durumuna ilişkin özel bir hüküm varsa (bu kararda olduğu gibi), yüklenici çalışılmayan dönemi süre uzatımı olarak alma hakkına sahip olabilir.
112+ASHİ Yapım İşi” nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.
Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir.
(Yüksek Fen Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.
idareden kaynaklanan nedenler , iş programı , mücbir sebep , revize iş programı , süre uzatımı
Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımı Zorunluluğu: Bu tespitler ışığında Kurul, hakediş ödemelerindeki gecikmenin hesaplanarak yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve bu süreye tekabül eden ve harcanamayan 2021 yılı sözleşme ödeneğinin 2022 yılına aktarılması gerektiğine karar vermiştir.







