2- Mevcut durum (rölöve) ve mimari uygulama projesinde gösterilmeyen söküm imalatlarını yüklenicinin teklifine yansıtmasının mümkün olduğu, sözleşme bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ..
süre uzatımı - Arama Sonuçları
… Devamı
nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı olması halinde sabit yatırımların talep edilebilmesinin mümkün olmadığı, ancak, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan işletme giderlerinin (maaş, ofis, yemek giderleri, akaryakıt vb.) talep edilmesinin mümkün olduğu.
Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı
112+ASHİ Yapım İşi” nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.
Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir.
(Yüksek Fen Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.
idareden kaynaklanan nedenler , iş programı , mücbir sebep , revize iş programı , süre uzatımı
Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımı Zorunluluğu: Bu tespitler ışığında Kurul, hakediş ödemelerindeki gecikmenin hesaplanarak yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve bu süreye tekabül eden ve harcanamayan 2021 yılı sözleşme ödeneğinin 2022 yılına aktarılması gerektiğine karar vermiştir.
idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı durumlar göz önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; …