... 2021 tarihli ve 26877504 sayılı yazısı ile geçici kabul komisyonunca belirlenen eksikliklerin yazının tebliğ tarihinden itibaren ... edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı verilmesinin uygun görüldüğü, yapı denetim görevlileri tarafından ... verildiği, idarenin 25/08/2021 tarihli yazısı ile de 2 (iki) gün süre verilen eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik ...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...nde, “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olara...

...bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...yapılmasına ilişkin iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek, davanın... Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.