YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların cevap verilerek iddia...

...Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak hazırlanan revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları ile ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

...idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenicinin, bu hususun (süre uzatım ve ödenek aktarma kararının) kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye ve sözleşme ödeneğine göre revize iş programını düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Düzenlenecek...

... idare tarafından verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen yıllar itibariyle sözleşme ... olduğundan ve süre uzatımı sonrası, sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından ... olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, mevzuata ...

...sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz... Bunun üzerine anılan yasaklama kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a)Doğal afetler. şeklinde belirterek 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...imkanlarının çok sınırlı olması, “Genel Hayata etkililik kararı” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Meydana gelen veya...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil... Dairesinin 18.5.2023 tarih ve 10909 sayılı kararı) Karşı Oy Gerekçesi: Üye … genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...039;nin 16.10.2015 tarih ve E:2015/1105, K:2015/1744 Sayılı kararının; Mahkeme'nin eksik inceleme yaparak karar verdiği... ...uyarınca bu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …