... giderilememesi nedenleriyle süre uzatımlarına hak kazandığı ve bu süre uzatımlarına rağmen bahsi geçen eksikliklerin idarece giderilemediği dikkate ... isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı İlçe Milli... sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...yapılmasına ilişkin iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek, davanın... ...kabulü ile, usul ve yasaya uygun bulunmayan yerel mahkeme kararının HMK'nın 353/1-a-6. Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

...yetkilisi olmadığından sözleşmenin feshedilmeyip devamı kararında herhangi bir yetki ve sorumluluğunun olmadığı, Gerçekleştirme görevlisinin teminat mektubunu nakde çevirme ya da süresinin uzatımı konusunda yetkisinin olmadığı, Acze düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

...ait sözleşmenin 21/12/2018 tarihinde imzalandığı, süre uzatımlarına göre iş bitim tarihinin 06/10/2020 olarak belirlendiği... (Yüksek Fen Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı) Cezalı çalışılan sürede yapılan imalatlara fiyat... cezalı çalışılan süre , fiyat farkı , gecikme cezası , Pn katsayısı