Yani, idarenin, kalan imalatların (örneğin, ince işler, iç tesisat vb.) kış döneminde yapılıp yapılamayacağını teknik olarak değerlendirmesi ve süre hesabını buna göre yapması gerektiğini belirtmiştir.
süre hesabı - Arama Sonuçları
… Devamı
Mahkemenin Süre Aşımı Hesabı İdare Mahkemesi, ihale işlemlerinin ivedi yargılama usulüne tabi olduğunu ve dava açma süresinin 30 gün olduğunu hatırlatmıştır.
...sürelerine kalması durumunda kusur ve sorumluluğun yüklenicide olduğu, bu kapsamda sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulandığı ve cezalı çalışma süreleri için ödenen fiyat farkı hesabında en düşük (Pn) değerinden dikkate alındığı anlaşılmaktadır.
Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış olsa da, idare kusuruyla verilen bir süre uzatımı hesabında bu kuralın yeniden devreye girmesi gerektiği belirtilmiştir.
Süre Hesabındaki Hata ve Başvurunun Usulden Reddi İdare, 13.05.2025 tarihli karar bildiriminde, isteklilere kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde şikayet başvurusunda bulunabileceklerini açıkça belirtmiştir.
Bu Şartnamenin 50’nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır.
YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.
YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.
İşte bu sürecin sonunda, taraflar arasındaki tüm bağların resmen koptuğu, hesabın tamamen kapatıldığı ve yüklenicinin nihai olarak ibra edildiği iki kritik mekanizma devreye girer: Kesin Kabul ve Kesin Hakediş .
Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında hangi aylara ait temel ve güncel endekslerin esas alınacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.