Diğer taraftan, işe ait sözleşme ekiYİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci... ...şartnamede değişiklik oluştuğu, dolayısıyla “ Y-09 ” iş kalemi analiz girdilerinde değişiklik yapılarak yeni birim fiyat tespit edilmesi gerektiği, Yönündedir.

Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ödeyeceğinin... Dosya kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik...

... birlikte göz önünde bulundurulduğunda; Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra sözleşmede belirtilen sürede yüklenicinin, sözleşmesinde belirtilen yıllar ödeneğini, kendisine ... yüklenici tarafından hazırlanmış olan iş programını ya olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylaması, onaylanan ilk iş programına göre de işlerin yürütülmesi gerektiği ...

...suretiyle kurulmuş eser sözleşmesi ilişkisi bulunmamakla birlikte geçersiz adi yazılı sözleşmede belirtilen işlerin davacı tarafça yapıldığı ve davalı yararına olduğunun... maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 136,00...

...vekilinin karar düzeltme istemlerinin incelenmesine gelince; taraflar arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan ceza,niteliği itibariyle ifaya ekli ceza olup, sözleşmenin... maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 136,00...

...tarihinde onaylanmış olup, davalı iş sahibince o tarih itibariyle davacı yüklenicinin sözleşmeden doğan borcunun bulunduğu ileri sürülmediği gibi buna ilişkin bir tespit... maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 154,30...

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.”   ...konusu işin sözleşme tasarısının hazırlandığı, merkez tarafından oluşturulan tip sözleşmede fiyat farkı katsayılarının bulunduğu fakat ihale konusu işin yukarıda aktarılan...

...etmediği gibi ilave iş tutarlarını da aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik talep edecek ise bunu yazılı olarak ilgilisine bildirmesi gerektiğini ancak... Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak işin tanımı Kahramanmaraş İli Gençlik Merkezi Yapım İşi olarak...

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükümlerinin yer alması sebebiyle revize iş programı esas alınarak fiyat farkı hesaplanmamasının, yüklenici...