Yapım işi sözleşmeleri ne kadar detaylı hazırlanırsa hazırlansın, projenin uygulanması sırasında öngörülemeyen ihtiyaçlar ortaya çıkabilir.
sözleşme yapılmaması - Arama Sonuçları
(Kamu İhale Kurulunun 30.03.2022 tarih ve 2022/DK.D-101 nolu düzenleyici kurul kararı) Sözleşme devir şartlarından bir tanesi de ilk ihaledeki şartların aranmasıdır.
quot; 70 İş Günü Süreli İşte Gecikme Anlaşmazlığı Davacı iş sahibi ile davalı yükleniciler arasında 28.12.2011 tarihinde bir eser sözleşmesi imzalanmıştır.
5 yıllık zamanaşımı , eser sözleşmesi , kesin hesap onay tarihi , kesin kabul onay tarihi , zamanaşımı
Bu noktada Yaka Danışmanlık , ihale, sözleşme ve hakediş konularında firmalara profesyonel destek sunmaktadır.
kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı
Az kusurlu olan taraf da sözleşmenin bozulmasına kusuruyla sebebiyet vermiş sayılacağından tazminat isteyemez.
Giriş Sözleşmeler, taraflara karşılıklı haklar ve borçlar yükleyen hukuki metinlerdir.
... 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmamasının şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan ... ettiği, bu sebeple teminat mektubunun süresinin 01/06/2022 tarihine kadar uzatılmasının sözleşmeye ve hukuka aykırı bir durum oluşturduğu, Yönündedir.
...sözleşme kapsamında olduğundan idaresince bu imalatların yaptırılmaması durumunda, bedellerinin sözleşme bedelinden kesilmesi gerektiği, Ancak, projede yer almakla birlikte, fen ve sanat kuralları ve teknik açıdan yapılması mümkün olmayan bir imalatın yapılmamasından dolayı kesinti yapılmasının yerinde olmayacağı, bu hususun ise, işin yapılacağı...