...sahibi idare tarafından açılan birleşen 2010/204 Esas sayılı davada yükleniciye hakediş ödemesi... ...58 TL ihzarat bedeli, hakedişe bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden karar verilmesine yer... maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek... Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

...yüklenicinin teminatının iade edileceği hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.  ...hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 205 inci... ...üncü maddesinde, “31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. İdare Mahkemesi9;nin ... 10.4.2019, E. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...sürelere rağmen arızanın giderilmemesi nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...

... uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2.maddesi uyarınca gecikilen her takvim günü için ... düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde ... ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL9;sine dava, kalanına ıslah tarihinden itibaren avans ... delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme ...

Sözleşmenin 6. maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. Hukuk Dairesinin 06.07.2020 tarih ve 2019/3853 E., 2020/2077 K.