maddesinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında hem ... şartlarını birlikte taşıması gerektiğinden 28.06.2013 tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08.2013 tarihinden çok önce ihale konusu cihazın üretici ...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. 24.6.2021, E. 2021/2231, K. asgari ücret , mücbir sebep , öngörülemezlik , sözleşmenin feshi ...2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleden sonra 28/12/2020 tarihinde %21,56 oranında artışla...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle; … Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. Sayıştay Genel Kurulunun 28.02.1962 tarihli 2733/1 sayılı Kararı’nda; “… 9.2.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 28/12/2020 olduğu, Covid-19 nedeniyle 31/03/2020... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1.

... değerlendirmesi; Yüklenicinin 11/12/2020 ve 28/12/2020 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan D ... sorumluluğunda olduğu, YİGŞ’nin 24 üncü maddesi hükmüne göre 22/12/2020 ve 07/01/2021 tarihlerinde imalatların hata ve kusurlarının giderilmesi ... ayak ve merdiven güçlendirme imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, süre uzatımı verilemeyeceği ...