Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27’nci maddesinde; “(
sözleşme eki - Arama Sonuçları
… Devamı
Kararın İlgili Kısmı Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46 ve 48.
Davanın kilit noktası, bu peyzaj ve istinat duvarı imalatlarının sözleşme eki uygulama projeleri kapsamında olup olmadığıdır.
Maddede geçen “sözleşme bedeli” ifadesini, süresinde teslimi yapılan malzeme bedellerini de kapsayacak şekilde sözleşmenin tüm miktarı olarak değil, sadece sözleşmeye aykırı şekilde “teslimi geç yapılan malzemeye isabet eden bedel” olarak kabul etmek gerekir.
Sözleşmenin imzalanmasından önce çıkan uyuşmazlıkların idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir...& Eldeki dava, idare tarafından sözleşmeye dayanılarak yüklenici şirket aleyhine açılmış ve uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
...nakline ilişkin alacak kalemi dışındaki asfalt kesilmesi ile kazı ve moloz nakline ilişkin poz kalemlerine ilişkin sözleşme ve eklerinde belirtilen hesaplama yöntemine uygun şekilde rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekir.
Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ), götürü bedelli işlerde %10'a kadar ilave işin yaptırılabileceğini düzenlemektedir.
Teknik Şartname Pazarlığa Açık Değildir (İmzadan Sonra): Yüklenici, teknik şartnamedeki bir kriterin teknik olarak imkansız olduğunu düşünüyorsa, bunu ihale sürecinde (sözleşmeyi imzalamadan önce) idareye bildirmelidir.
Yargıtay'dan Yeri Görme Yükümlülüğünün Sınırlarına Dair Karar Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler, kamu ihalelerinde sıkça sürpriz maliyetleri önlemek amacıyla tercih edilse de, ihaleye esas projelerdeki temel hatalar (ölçüm, metraj hataları gibi) en büyük anlaşmazlıkların kaynağıdır.
Eldeki uyuşmazlıkta davacı tarafın kendilerinden haksız şekilde fazladan gecikme cezası tahsil edildiği iddiasının temel dayanağı, taraflar arasındaki sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin düzenlemesinin 54 numaralı dipnot çerçevesinde anlaşılması gerektiği savına dayanmaktadır.