Gecikme Cezası İfaya Ekli Cezai Şart Niteliğindedir Yargıtay, öncelikle sözleşmedeki gecikilen her takvim günü için...& eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı

Borçlar Kanunu , cezai şart , davanın reddi , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , ihtirazi kayıt , kabul tutanağı , Yargıtay 15.

İş Sahipleri/Arsa Sahipleri İçin: Eğer yüklenici işi geciktirmişse ve sözleşmede bir gecikme cezası varsa, işi teslim alırken mutlaka gecikme cezasına/cezai şarta ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şeklinde bir şerhi teslim tutanağına eklemelidirler.

Hukuk Dairesi'nin 2019/3113 sayılı kararı, eser sözleşmelerinde gecikme cezası talep hakkının sınırlarını ve bu hakkın ne zaman ve nasıl kullanılmaması halinde kaybedileceğini net bir şekilde ortaya koyan önemli bir içtihattır.

Sayıştay Tespiti: Yaptırımların Uygulanmaması Kamu Zararıdır Sayıştay Dairesi, idarenin hem kasko bedel farkını hem de on binde 3'lük sözleşme cezasını kesmeyerek teknik şartnamedeki aykırılığa göz yumduğunu ve bunun sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit etmiştir.