Yargıtay'dan Net Karar: Sözleşme Feshedildiyse Gecikme Cezası İstenemez Eser sözleşmelerinde taraflardan birinin temerrüdü (borcunu yerine getirmemesi) nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi, beraberinde bir dizi tazminat ve alacak sorununu getirmektedir.

quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici, Aydın Valiliği ile 2014 yılında bir yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. Analizin Sonucu Gecikme Cezası Hesabı: Geçici kabul yapıldıktan sonra, idare tüm sözleşme bedeli üzerinden gecikme cezası kesemez.

quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası yapım işi için sözleşme imzalamıştır.

md.; yürürlük: 18/08/2019) ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. hükmüne göre gecikme cezası uygulanması sözleşme gereği de zorunludur.

Bu bağlamda, yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi, idareye gecikme cezası uygulama hakkı verir. Gecikme Cezasının Sınırları ve Sözleşmenin Feshi Gecikme cezalarının toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez.

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.

Hakkın Kaybı: Sözleşmedeki prosedüre uymayan ve işi itirazsız teslim alan (geçici kabule katılan) ana yüklenici, daha sonra alt yükleniciden gecikme cezası talep etme hakkını kaybeder. alt yüklenici sözleşmesi , cezai şart , eksik iş , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , itirazın iptali , menfi tespit , Yargıtay 6.

md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının süresi sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine göre değişmektedir.