Dosya kapsamına göre işin tamamlamasının geciktiği, davacıya cezalı ek süre verilmesine rağmen işin bitirilmediği, bu nedenle davalı idare tarafından, davacı aleyhine sözleşme bedeli üzerinden günlük olarak hesaplanan 1.494.423,00 TL ceza tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” işinde yapılan zemin etüdü sonucunda zeminde sıvılaşma olduğu, bunun üzerine zemin iyileştirme projesi hazırlandığı, iş artışı hesaplarının sözleşme bedelinin %10 oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

Olimpik Yüzme Havuz Yapımı” işinde kazı imalatlarında zemin cinsine dayalı olarak, sözleşme bedeli dışında ilave bir bedel ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle, Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

gecikme cezası , gerçekleştirme görevlisi , kamu zararı , mal alımı , sorumluluk , sözleşme bedeli , teslim süresi ile Yüklenici tarafından imzalandığı ve tutanakta gecikme cezasının sözleşme bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken teslim alınan mal bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.

anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi

Uygulanacak ceza miktarı tespit edilirken eksik kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin esas alınması gerekmektedir. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.