...isteyemeyeceği gerekçesi ile karşı davanın reddine karar verilmiştir. Olayın Arka Planı: Feshedilen Sözleşme, Devam Eden Fiili Hizmet Bir belediye (davacı), toplu taşıma hat işletim hakkını 10 yıllığına özel bir firmaya (davalı-karşı davacı) kiralamıştır...

...ve Bölge Adliye Mahkemesi, idarenin fesih öncesi yaptığı uyarılara, işin yavaşlatıldığına ve kalan sürede bitirilemeyeceğine dair bilirkişi raporuna dayanarak, idarenin feshini haklı bulmuş ve davayı reddetmiştir... ... Analizin Sonucu Talep Sonucu Net Olmalıdır (HMK 119/ğ): Yüklenici, dava açarken ne istediğini (örneğin feshin haksızlığının tespiti + menfi ve müspet zararlarının tazmini) açıkça belirtmelidir.

... u İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D ... öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı ... verilmesi halinde, uzatılan sürede yapılan işler için fiyat farkı verilmesi gerekiyor ...

... bir talimat olmamasına rağmen, ödemelerde imalatlar arası ... yapılması ve uygulamaların iş sonu (asbuilt) projelere işlenmesi ... görünmemektedir. Olayın Arka Planı: Yazılı Onaysız, Fiili Değişiklikler Bir yapım ... ... 342 sayılı karar , as-built proje , iş sonu proje ... proje değişikliği , Sayıştay kararı , yazılı talimat , YİGŞ Madde 12

...süresinde bitirmemesi üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilir.

adresindeki (Karabağlar) merkez birime gittiği (19 km), görev sonrası tekrar otoparka döndüğü (19 km) tespit edilmiştir. ... ...günlük 38 km'lik boş yolculuk, fiili bir hizmet ifası olmamasına rağmen hakedişe dahil edilerek ödenmiştir. ... Analizin Sonucu İdareler İçin: Kilometre esaslı araç kiralama ihalelerinde, teknik şartnameler ödemenin fiili hizmet ifası şartına bağlanmalıdır.