(Yüksek Fen Kurulunun 02.02.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararı) Yeni birim fiyatlı iş kaleminde de sözleşmede yer alan diğer iş kalemlerine olduğu gibi revize birim fiyat uygulanmalıdır.

...almak suretiyle yapılmış imalatlar hariç tutulmak kaydıyla, 21/10/2020 tarihi itibarıyla ortaya çıkan revize fiyat hesabı kapsamında kalan hesaplamalarda da 30/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşme Tasarısı”nın 28.2.2.

Sorumlular, süre uzatımı gerekçesinin esasen alçıpan asma tavan imalatı için yapılan iş artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ...

... alınarak; sözleşmeye göre teslim süresinin 60 takvim günü olduğu, sipariş emrinin imalât resimlerinin müşavirlikçe onaylanmasının ardından alıcı tarafından bildirileceği, 03 ... kaldığı, bu nedenle, montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan ...