...sözleşme bedeline dâhil olduğu, ilave bir bedel ödenemeyeceği, Yönündedir. ...uygulanmasında; Uygulama projesi: belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde, “(

Elektrik Teknikeri …’ın yapılan inşaatın projesine ve fen kuralına uygun yapılmasından sorumlu olduğu... } GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. ...imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin Üniversitenin bütçesinden...

Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. Elektrik Teknikeri …’ın yapılan inşaatın projesine ve fen kuralına uygun yapılmasından sorumlu olduğu... kamu zararı , kesin teminat mektubu süresi , yüklenici nam ve hesabına

ile sözleşmesinin imzalandığı, işin projesine uygun olarak tamamlandığı ve 18.4.2012 tarihinde geçici ... İnşaatı ile ilgili Genel Müdürlüğümüz yazısı ekte gönderilmekte olup, ilgi yazı ile kesin teminat ve ek kesin teminat kadar ... olarak alınması, bunun mümkün olmaması halinde bu bedelin kesin hakedişinizden tutulması ve tahsil işlemi tamamlanana kadar ...

... Yapımı ile ilgili anlaşmazlık talebine ilişkin konular, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş olup, buna göre ... yapılması mümkün olmayan bir imalatın yapılmamasından dolayı kesinti yapılmasının yerinde olmayacağı, bu hususun ise, işin ... ancak idaresince belirlenebileceğine, İhaleye esas uygulama projelerine göre yaptırılan, yaklaşık maliyet ve ilerleme yüzdelerinde ...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...Mahkemesi kararı taraflar vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri... Nitekim, yüklenici tarafından idareye yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde ilgili ...

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. ...Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır...

... yesinde çalışan personelin çalışma saatleri ve enerji kesintisine müsaade edilen saatler düşünüldüğünde yüklenicinin daha ... değişikliği onaylanmadan taban imalatlarının yapılmasının geriye dönüşü olmayan sorunlar oluşturacağı, idarenin zaman ve maliyet ... yapılmasına idare tarafından onay verilmediği, bu nedenle proje onayı için geçen 15 günlük süre uzatımının YİGŞ’nin ...

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış...

İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.